+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Договор на субподрядные работы образец

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Пустой бланк договора субподряда word. С точки зрения законодательства не существует никаких отличий между договорами субподряда и подряда. В ГК существует только понятие подряда, поэтому именно эти нормы нужно учитывать при составлении подобных документов. Сторонами, взаимодействующими при организации и выполнении строительных работ, в общем случае являются:. При этом на практике строительная организация может передать часть своих полномочий другим юридическим лицам — они и будут выступать субподрядчиками а основная сторона — генеральным подрядчиком.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Давайте попробуем на следующем конкретном примере разобраться, чем отличается договор на выполнение субподрядных работ от других подобных документов. Он заключается между генеральным подрядчиком и субподрядчиком.

Договор субподряда:суть и смысл

Типовой договор на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком. По поручению Генерального подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора. Порядок компенсации Субподрядчику удорожаний определяется по соглашению сторон.

В случае, если объемы работ превысят проектное количество, указанное в Приложении 1 , этот дополнительный объем работ должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.

Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме 3 с расшифровкой физических объемов по форме 2 и бухгалтерских справок Субподрядчика в течение 5 дней после их представления Генеральному подрядчику.

Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо - сдаточного акта, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется: 5. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанном в Приложении 1 , и в сроки, указанные в п.

Устранять все дефекты в работах. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов в случае их поставки Субподрядчиком с гарантией на 1 год с момента подписания приемо - сдаточного акта о выполнении работ. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную проектно - сметную документацию. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ фронта работ в соответствии со сроками по Приложению 1.

Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо - сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

От начала работ до подписания приемо - сдаточного акта Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций и т. В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию объекту строительства или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами.

При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в органах государственного арбитража. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. При этом компенсация удержанной стоимости с учетом инфляционных факторов не производится.

За несвоевременную передачу Генеральным подрядчиком Субподрядчику материалов, изделий, конструкций и т. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик. На Ваши вопросы отвечают Адвокаты Москвы "Юридическая защита".

В данном разделе представлены образцы и бланки правовых документов, которые часто упоминаются в Ваших вопросах: договор, образцы договоров, юридические услуги, договор купли продажи, договор подряда, юридическая консультация, договор на оказание услуг, скачать договор, трудовой договор образец, типовые договора, образец соглашения, договор услуг образец, договор продажи образец, образец договора аренды и др.

Типовой договор на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком г. Предмет договора 1. Стоимость договора 2. Платежи и расчеты 3. Сроки выполнения работ 4. Обязательства Субподрядчика Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется: 5. Обязанности Генерального подрядчика 6. Охрана 7. Разрешение споров 8. Ответственность сторон 9. Форс - мажор Особые условия Задать вопрос в раздел Образцы документов. Нужен логотип на заказ?

Выберите нужный вам логотип по вашей профессиональной категории здесь. Арбитражные дела Гражданские дела Трудовые споры Наследственные дела Уголовный адвокат. Семейный адвокат Жилищные вопросы Земельные вопросы Административные дела. Договор скачать Доверенность скачать Исковое заявление скачать Устав скачать. Юридическая консультация Адвокатская палата Коллегия адвокатов Адвокатская контора.

Юридическая консультация. Коллегия адвокатов тел. Адвокаты Москвы. Исковое заявление в суд - образец иска в суд.

На что следует обратить внимание в договоре субподряда?

Действующее законодательство предусматривает возможность исполнителя работ или услуг привлекать к их выполнению других лиц. Данный договор называется договором субподряда, а порядок его заключения и исполнения подробно регламентирован Гражданским кодексом РФ. В настоящее время практически не существует ограничений на заключение договора субподряда при оказании каких-либо работ или услуг. Заказчик и исполнитель могут самостоятельно определить возможность заключения такого договора или ввести запрет на передачу исполнения другим лицам. В последнем случае в договор вносится специальный пункт с одной из следующих формулировок:.

Договор на выполнение субподрядных работ (между генеральным подрядчиком и субподрядчиком)

Под договором субподряда обычно воспринимают особый подвид договора подряда. Суть отношений субподрядчика и подрядчика состоит в том. Однако генеральный подрядчик может обратиться за помощью к субподрядчикам только при наличии на это разрешения заказчика. На договор субподряда распространяются общие положения о договоре строительного подряда, установленные Гражданским кодексом РФ.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заказчик и подрядчик. Проблемы исполнения договора.

При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в предложении Подрядчика имеется несоответствие требованиям документации о закупке Заказчика, то приоритетными условиями исполнения настоящего Договора являются требования документации о закупке Заказчика. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком результаты работ и произвести оплату по ним в установленные настоящим Договором сроки. Выполнить работы по настоящему Договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с требованиями тендерной документации, требованиями качества, установленными действующими нормами и сдать результат работ Заказчику в установленный срок. Поставить необходимые материалы, комплектующие изделия согласно тендерной документации по согласованным с Заказчиком ценам, осуществить приемку, разгрузку, складирование и хранение их в период выполнения работ по настоящему Договору. Выполнить порученные Заказчиком работы своими силами с использованием своих машин и механизмов. Организовать сдачу-приемку выполненных работ со сдачей Заказчику в промышленную эксплуатацию. Вывезти в течение 5 пяти дней после завершения комплекса работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, произвести уборку площадки, на которой выполнялись работы по настоящему Договору.

Субпдрядчик исполнитель принимает на себя выполнение работ предусмотренных в 1. Договора, в сроки и с качеством в соответствии с требованиями СНиП, проектно-сметной документации и условиями настоящего Договора.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Спасибо, ваша оценка учтена.

Образец договора субподряда на выполнение работ

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Типовой договор на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком.

Типовой договор на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком. По поручению Генерального подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора.

Договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца. Согласно пункту 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации ГК РФ , договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Существенными являются положения о предмете, требования, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные либо необходимые, а также все положения, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договор на выполнение субподрядных работ

На сайте представлена актуальная информация по всем отраслям права, реализованы удобные системы навигации и поиска.

Вы без труда найдете сведения об интересующем вас нормативно-правовом акте, деятельности государственных органов и органов местного самоуправлении, получите подробную инструкцию по решению юридического спора и сможете задать вопрос юристу.

Это дает возможность быстро решать проблемы, возникающие у Вас.

Право на привлечение Генподрядчиком субподрядных организаций соответствует Предлагаемый образец договора строительного суб подряда также, возможно включение в качестве стороны по договору заказчика работ.

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Я обратился в суд на вступления на завещания. А также сосед построил дом отступив от общего забора 50 см окна которых смотрят мне во двор никаких разрешительной документации у него нет разрешения от нас и наследодатедья у него .

Договор подряда (на выполнение подрядных работ)

Встреча с юристом Для получения полноценной консультации целесообразно договориться о встрече с юристом. Ваше имя Ваш телефон Я прочитал и согласен с Пользовательским соглашением Хотите оставить заявку.

Адвокат расскажет о проблеме с учетом всех последних новшеств в законодательстве. Ведь оно порой меняется так стремительно, что за всем уследить бывает крайне сложно.

Договор на выполнение субподрядных работ. Образец договора, скачать

Приходила в эту фирму с вопросами по оформлению земельного участка по членскому договору. Консультацию провел генеральный директор компании, Иван Вадимович. Теперь у меня составлена полная картина происходящего. Консультация очень подробная, с изложением всех возможностей и опасностей в моем деле.

Поучайте консультацию без временных, финансовых, нервных затрат. Правовую помощь можно получить сегодня мгновенно от дежурного юриста или в течение нескольких минут.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Риски поставщика при заключении договора поставки
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. coadodato

    Данный пост реально поддержал мне принять очень важное для себя решение. За что автору отдельное спасибо. Жду от Вас новых постов!

  2. Ия

    Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим.